Site officiel de la société EP&I

SIRET 43396707200037
dont le siège social est situé au 30 Bis rue du Maréchal Leclerc
59960 Neuville en Ferrain
Tél : 03 20 46 62 59 – contact@ep-et-i.com

Webdesigner : Didier Van Hau : didiervanhau@gmail.com

Webmaster : Valentin Bloche : valentin.bloche@gmail.com

Photos : EP&i

Site hébergé chez OVH , 2 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX

Conditions générales de vente de la société EP&i

1. Tarifs :

Nos prix sont établis T.V.A. non comprise.

Les prix donnés par téléphone ou par l’intermédiaire d’un représentant ne sont considérés comme engagement que s’ils sont confirmés par écrit.

2. Devis :

La remise d’un devis ne constitue pas un engagement pour une exécution immédiate.

Les devis sont valables 3 mois et restent valables à condition que l’entreprise EP&I ait reçu le devis daté, signé avec la mention « Bon pour accord » et un acompte de 30% du

montant du devis. Passé ce délai, l’entreprise EP&I se réserve le droit de modifier les tarifs des matériaux en cas de hausse des fournisseurs.

Les spécifications de nos devis font seules foi et ne comprennent que les travaux strictement y indiqués.

Le devis et les documents annexés sont et restent, en toutes circonstances, la propriété de l’entreprise EP&I. Ils ne peuvent être utilisés ou communiqués à une tierce personne

qu’avec l’autorisation du chef d’entreprise.

3. Modification de commande :

Toutes modifications d’une commande ou d’un contrat d’entreprise devra faire l’objet d’un devis complémentaire et pourra entraîner une modification du prix et du délai

d’intervention ou d’exécution.

4. Commande :

Seules les commandes faisant l’objet d’un bon signé par le client seront prises en considération.

Un duplicata du devis signé et retourné fera l’office de bon de commande. Le contrat de vente prendra effet le jour de l’expédition de ce duplicata.

Aucune annulation totale ou partielle de commande confirmée ne peut être acceptée, sauf accord de notre part.

5. Garantie :

La durée de garantie du matériel dépend de la durée de garantie indiquée par les fabricants.

L’entreprise EP&I a souscrit une assurance décennale auprès de l’agence ALLIANZ – (cf. attestation d’assurance décennale) pour les travaux de réfection, hors réparations,

avec obligation pour le maître d’ouvrage d’effectuer les travaux d’entretien nécessaires.

6. Délais :

Les délais d’intervention, de livraison et d’exécution ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement de notre part.

Toute modification de ceux-ci ne pourrait être invoquée par le client pour justifier un refus de paiement ou une demande en dommages et intérêts.

Nous n’encourons aucune responsabilité pour retard à la livraison ou non-exécution totale ou partielle des commandes, notamment dans les cas suivants :

– Dans le cas où les conditions de paiement stipulées sur notre devis et confirmation de commande n’auraient pas été observées par l’acheteur.

– Dans le cas où tous les renseignements nécessaires pour l’exécution de la commande ne nous sauraient pas parvenus en temps utile.

– De toutes causes indépendantes de notre volonté, intempéries, congés payés et périodes de grève.

7. Prescriptions techniques :

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art en vigueur d’après les normes du DTU à la date de l’établissement du devis, les matériaux utilisés seront

conformes aux normes de qualité et de choix prévu au devis.

L’entreprise EP&I refusera toute exécution de travaux non conforme aux règles de l’art.

Le client mettra à disposition de notre personnel, pour toute la durée des travaux, une alimentation électrique avec terre et fusibles ainsi qu’un point d’eau.

Le client assure l’entière responsabilité vis-à-vis des tiers et spécialement des voisins, des dommages qui sont l’inévitable corollaire de l’exécution des travaux, si aucune faute

ne peut nous être reprochée.

8. Hygiène et sécurité :

L’entreprise EP&I exécute l’ensemble des obligations lui incombant en matière d’hygiène et de sécurité et en répercute les coûts au maître de l’ouvrage. Ce dernier est tenu de

laisser à disposition de l’entreprise une zone lui permettant d’installer et de stocker l’ensemble de son matériel et d’obtenir toutes autorisations nécessaires à cet effet.

L’entreprise EP&I ne peut être tenue d’effectuer des travaux dont l’exécution présentait un caractère dangereux, sans que soit mis en place les systèmes de prévention

réglementaires aux frais du maître de l’ouvrage.

9. Conditions d’exécution des travaux :

Le délai d’exécution sera prolongé de plein droit dans les cas suivants : intempéries telles que définies par le Code du travail et rendant impossible toute exécution des travaux

convenus, cas de force majeure, travaux supplémentaires ou imprévus, retard ou non-exécution par le maître de l’ouvrage et/ou par une ou plusieurs autres entreprises de leurs

obligations.

10. Réception des travaux :

Dès l’achèvement des travaux par l’entreprise EP&I, le client ou son représentant et l’entreprise EP&I se réuniront pour signer l’acte de réception de chantier.

11. Règlement :

Sauf conditions différentes figurant au présent document, le règlement des travaux sera effectué de la façon suivante :

– Versement d’un acompte de 30% à la commande,

– Facture intermédiaire d’avancement de travaux,

– Le solde à réception de la facture.

Tout retard de paiement entrainera une pénalité de 5% du montant des sommes dues par mois de retard, par rapport aux conditions de règlement fixées ci-dessus.

Toutes nos interventions dépannages sont payables au comptant. En cas de non-paiement d’une intervention, nous nous réservons le droit de refuser toute nouvelle intervention.

12. Propriété intellectuelle :

L’entreprise EP&I est autorisée à réaliser des photos ou vidéos de l’ouvrage installé et de les utiliser librement dans toutes ses communications, sous quelque forme que ce soit

(et notamment book, presse, publicité, salon,…). En contrepartie, l’entreprise EP&I s’engage à ne pas divulguer, lors de l’utilisation des photos et vidéos, l’adresse et le nom du

propriétaire de cet ouvrage, sauf autorisation expresse.

Mentions légales www.ep-et-i.com

Merci de bien vouloir lire attentivement l’intégralité du présent document avant de consulter le Site. Ce document a pour objet de définir les modalités d’accès et d’utilisation du Site proposé par EPI. La consultation du Site reste subordonnée à l’acceptation intégrale et au respect des Conditions d’Utilisation suivantes. Dans l’hypothèse où vous ne seriez pas en accord avec tout ou partie du présent document, il vous est vivement recommandé de ne pas utiliser ce Site.

Contenu du Site

Le présent Site a été conçu pour communiquer un certain nombre d’informations sur Epi, sa structure, ses offres de produits et de services. Toutefois, ces informations ne constituent qu’une présentation des produits et services proposés par Epi et ne peuvent pas être envisagés comme une contractualisassion d’une quelconque relation. Epi est susceptible d’apporter, à tout moment et pour quelque motif que ce soit, des améliorations et/ou des modifications des informations contenues ou référencées dans ce Site. Epi n’apporte aucune garantie quant à l’exactitude, la mise à jour ou l’exhaustivité des dites informations et/ou quant aux éventuelles conséquences dommageables de ces améliorations et/ou modifications. Epi ne garantit pas l’aptitude de ces informations à un usage particulier quelconque et ne saurait être tenue pour responsable, à quelque titre que ce soit, de tout dommage consécutif à une mauvaise utilisation, à une erreur d’interprétation ou encore à une inexactitude relative à ces informations. Toute garantie d’ Epi , même expresse, implicite ou autre, relative à une action, réclamation, revendication, opposition de la part de toute personne revendiquant un droit de propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire relatifs aux informations contenues ou référencées dans ce Site est exclue.

Accès au Site

L’accès au Site est possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d’un événement hors du contrôle de l’Auteur et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site et des matériels afférents. L’accès au Site se fait à partir d’un ordinateur connecté à un réseau de télécommunication et selon les protocoles de communication utilisés sur le réseau d’Internet.

Propriété, Droits, Marques et Copyright

Tous les éléments (mise en page, chartes graphiques, textes, logos, images, dessins , icônes, éléments sonores, tableaux, schémas , logiciels et base de données) contenus dans ce Site sont protégés par le droit national et international de la propriété intellectuelle. Epi est propriétaire des éléments contenus dans ce Site, à l’exception de ceux libre de droits ou appartenant à des sociétés qui en sont propriétaires et mentionnés comme tels. Au titre de la protection du droit d’auteur, il n’est autorisé d’utiliser, d’exploiter, de reproduire, d’adapter, de copier, de distribuer, d’extraire, de diffuser, de télécharger, de traduire, de commercialiser et/ou d’éditer, tout ou partie de ces éléments contenus dans ce Site qu’aux conditions non limitatives suivantes :

* reproduction de la mention de droits d’auteur suivante : -EP&I – Tous droits réservés- ,
* non dissociation, non altération, non modification et/ou transformation, partielle ou intégrale, de l’élément original, pour quelque raison que ce soit
* utilisation de ces informations exclusivement à des fins d’information,

Les marques et logos référencés dans ce Site sont déposés par Epi, à l’exception des autres marques, logos, noms de produits, de services ou de sociétés mentionnés dans ce Site et propriétés de leurs titulaires respectifs. Toute reproduction, réédition ou redistribution par quelque moyen que ce soit, sans autorisation préalable et écrite de leur titulaire, sont interdites par la loi. Le non-respect de cette interdiction peut constituer un acte de contrefaçon engageant vos responsabilités civile et pénale. Conformément aux dispositions du Code de la propriété Intellectuelle.

Liens hypertexte

A l’exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caractère illégal et/ou à caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe, vous pouvez créer un lien hypertexte vers ce Site, sous la double réserve qu’il s’agisse d’un lien à la Page d’accueil du Site que ce lien ouvre le Site dans une nouvelle fenêtre de navigation laissant apparaître l’adresse http du Site. La mise en place de ce lien hypertexte ne vous exempte pas des mentions faites au chapitre Propriété, Droits, Marques et Copyright . Enfin, la mise en place de lien hypertexte n’autorise en aucune façon de proposer l’envoi d’un message pré rédigé à une adresse mail liée au Site ou la mise en place d’un système permettant l’envoi massif de messages quelque en soit la nature. Au titre de la présente autorisation, Epi se réserve toutefois un droit d’opposition. Des liens hypertextes contenus sur ce Site peuvent renvoyer vers d’autres sites. Dans la mesure où Epi ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, vous reconnaissez que Epi  ne peut être tenue pour responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune responsabilité quant aux contenus, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponibles sur ou à partir de ces sites ou sources externes. De plus, vous reconnaissez que Epi ne pourra être tenue responsable de tout dommage ou perte avéré ou allégué consécutif ou en relation avec l’utilisation ou avec le fait d’avoir fait confiance aux contenus, à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou sources externes. Enfin, dans la limite autorisée par la loi, Epi ne saurait être tenue responsable dans le cas où le contenu des dits sites contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Décharge

Les documents présentés sur ce Site sont fournis « en l’état » et sans aucune garantie expresse ou tacite ; ce Site peut présenter des erreurs techniques et typographiques ou autres inexactitudes, ce que vous reconnaissez et acceptez en utilisant ce Site. Epi ne peut être tenue responsable des erreurs ou omissions présentées par ce Site ou par tout document référencé. Les informations contenues dans ce Site sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. Les informations présentées sur le Site font régulièrement l’objet de mises à jour. Epi ne garantit pas que les fonctions contenues dans ces documents seront assurées sans interruption et sans erreur, ni que le Site ou le serveur qui les met à disposition soient exempts de virus et autres composants dangereux. En aucune circonstance, Epi ne sera responsable des préjudices fortuits, directs ou indirects résultant de l’utilisation des éléments du Site. Epi prend toutes les précautions pour que le contenu du Site ne soit pas contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs. Toutefois, si des idées ou images heurtaient certaines personnes particulièrement sensibles, Epi saurait en être responsable. Epi ne pourra être tenue pour responsable en cas de contamination des matériels informatiques des internautes résultant de la propagation d’un virus ou autres infections informatiques. En tant qu’utilisateur du Site, il vous appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger vos propres données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau Internet. En aucun cas Epi, ses employés, ses fournisseurs, ou les tiers mentionnés dans son Site ne pourront être tenus responsables, au titre d’une action en responsabilité contractuelle, en responsabilité délictuelle ou de tout autre action, de tout dommage direct ou indirect, incident ou accessoire, ou de quelque nature qu’il soit ou de tout préjudice, notamment, de nature financier ou commercial, résultant de l’utilisation du Site ou d’une quelconque information obtenue sur le Site.